Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).